空调安装工程合同

时间:2024-02-28 20:17:19
空调安装工程合同14篇

空调安装工程合同14篇

随着时间的推移,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编精心整理的空调安装工程合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

空调安装工程合同1

发包方(以下简称甲方):

住址:

承包方(以下简称乙方):

住址:

风险提示:

发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,本着平等、自愿、诚信的原则,结合本工程实际,双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议:

第一条、工程名称:

第二条、工程地点:

第三条、合同价款(不含税价)::___________元(大写:_______________________元整)

第四条、合同工期:风险提示:关于实 ……此处隐藏27216个字……

4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求,小于45分贝。

5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求,小于45分贝。

6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

8、室外排风口位置,应注意冷凝水的排放。

9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

十、合同附件:

1、施工明细图。

2、现场施工规范。

3、现场施工安全制度。

十一、工程变更说明:

1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

2、工程施工过程中,如有工程变更需求,无论何方均无权单独擅自改动,由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

4、本工程结束后,允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算,计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

十二、不可抗力:

1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时,履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

2、合同的价格不因不可抗力而改变。

十三、仲裁:

1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执,原则上,由供需双方友好协商解决。

2、如双方不能解决时,将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

十四、合同生效:

本合同用中文书写,供需双方各持一份,自双方代表签字、盖章之日起生效。

需方:供方:

日期:日期

《空调安装工程合同14篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式